Арбитражный суд Камчатского края рассмотрел иск Краевого государственного казенного учреждения «Единая дирекция по строительству объекта» Камчатская краевая больница» (КГКУ ЕДС) к АО «Крокус Интернэшнл» о взыскании неустоек за нарушение сроков работ по проектированию новой краевой больницы.

Из материалов дела следует, что в октябре 2022 года между заказчиком (КГКУ ЕДС) и подрядчиком (АО «Крокус») заключен государственный контракт на корректировку проектно-сметной документации объекта «Строительство Камчатской краевой больницы» (1 этап). Цена контракта составила 221,5 млн рублей; срок окончания всех работ – 31 июля 2023 года.

В своем исковом заявлении КГКУ ЕДС указывало, что подрядчик значительно нарушил сроки сдачи всех этапов работ. По расчетам истца, на момент подачи иска просрочка по различным этапам составляла от 517 до 872 дней. Общая сумма начисленной за это время неустойки (пени) превысила 90,6 млн рублей. Также истец требовал взыскать 100 тыс. рублей штрафа за нарушение сроков передачи итоговой документации после получения положительного заключения госэкспертизы.

Подрядчик (АО «Крокус») свою вину в задержках оспаривал, ссылаясь на обстоятельства, возникшие в процессе работы, включая необходимость внесения изменений в задание на проектирование, получение замечаний от «Главгосэкспертиза России» и длительное согласование перечня медицинского оборудования.

2 февраля 2026 года Арбитражный суд Камчатского края, рассмотрев доводы сторон и материалы дела, огласил резолютивную часть решения и отказал в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Таким образом, суд не признал обоснованными требования о взыскании 90,6 млн рублей неустойки и 100 тыс. рублей штрафа с АО «Крокус Интернэшнл».

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке в Пятый арбитражный апелляционный суд.

Пресс-служба
Арбитражного суда
Камчатского края