Вести из арбитражного суда

arbitr_sud3_web

Арбитражный суд Камчатского края вынес решение по делу о капитальном ремонте катера РУМ 64-90 «Анисифор Крупенин», принадлежащего ФГБУ «Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник». Суд полностью отказал учреждению в иске к индивидуальному предпринимателю К. и удовлетворил встречные требования подрядчика о взыскании 12,5 млн рублей долга за выполненные работы.

Из материалов дела следует, что в мае 2023 года заповедник заключил с предпринимателем контракт стоимостью 28,6 млн рублей на капитальный ремонт катера со сроком выполнения до 1 декабря 2023 года. Подрядчик привлек к работам ООО «Вилючинская судоверфь», где катер находился на хранении с октября 2022 года.

Заказчик принял и оплатил работы на 18,3 млн рублей, однако от приемки оставшейся части отказался, потребовав от подрядчика предоставить акт с детализацией видов и стоимости работ; он также просил предпринимателя своими силами спустить катер на воду и уплатить 1,6 млн рублей неустойки за просрочку выполнения работ по контракту за период с 02.12.2023 по дату вынесения решения суда с последующим взысканием неустойки до даты фактического исполнения обязательства.

Подрядчик, в свою очередь, настаивал, что работы выполнены полностью, а заказчик уклоняется от оплаты под предлогом замечаний Счетной палаты РФ, которая усомнилась в обоснованности расценок. В ходе проверки деятельности заповедника Счетная палата РФ установила, что фактическая стоимость ремонта катера составляет 17,1 млн. руб. (на 40 % меньше цены контракта). По итогам проверки заповедник предлагал подрядчику рассмотреть вопрос о снижении цены контракта, однако предприниматель не согласился, после чего заповедник перестал оплачивать работы, выполняемые подрядчиком. Читать далее Вести из арбитражного суда

Поздравление с 8 марта, Валерий ПОНОМАРЁВ

Дорогие женщины Камчатского края!

От всей души поздравляю вас с Международным женским днем – праздником красоты, нежности и очарования, наполненным особым теплом и смыслом, самыми добрыми, светлыми, искренними чувствами и возвышенным отношением к лучшей половине человечества.

Вы украшаете этот мир своей красотой и жизненной энергией, согреваете его нежностью и душевной щедростью, создаете атмосферу уюта, радушия и гармонии. Читать далее Поздравление с 8 марта, Валерий ПОНОМАРЁВ

Поздравление с 8 марта, Андрей КОПЫЛОВ

Дорогие женщины Камчатки!

От имени краевого Законодательного Собрания сердечно поздравляю вас с Днём 8 марта!

В этот первый весенний праздник мы чествуем вас – воплощение красоты, мудрости и душевного тепла. Женщина в России всегда была символом Отчизны, беззаветной любви и поддержки, жизненной силы, надежного тыла. Это очень важно именно сейчас, во время специальной военной операции, когда наши бойцы сражаются во имя будущего страны.

Сегодня мы поздравляем и женщин-коллег, которые, являясь хранительницами домашнего очага, в то же самое время реализуют себя в самых разных областях жизни, включая бизнес и политику. Современная женщина – активная, инициативная, творческая, мудрая. Вклад прекрасной половины Камчатки в развитие региона весом и значителен. Читать далее Поздравление с 8 марта, Андрей КОПЫЛОВ

Наши герои

Назначен новый командир 40-й бригады

Иван Геннадьевич Пащенко – бывший командир 382-го отдельного батальона морской пехоты 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты Черноморского флота, гвардии подполковник.

Родился 5 сентября 1991 года в городе Азове Ростовской области. Окончил азовскую среднюю общеобразовательную школу № 3. После окончания школы поступил в Московское высшее военное командное училище по специальности «Применение мотострелковых подразделений», которое успешно окончил в 2013 году.

Был распределён на Черноморский флот, где проходил службу в 810-й отдельной (с 2018 года – гвардейской) орденов Жукова и Ушакова бригаде морской пехоты. Прошёл путь от командира взвода до командира 382-го отдельного батальона морской пехоты (с пунктом постоянной дислокации в городе Темрюк Краснодарского края). Читать далее Наши герои

РЕДАКТОРСКАЯ КОЛОНКА

photo_2025-08-19_10-31-42_web

Сообщение о том, что нашу землячку, жительницу Петропавловска-Камчатского, участницу программы «Земский учитель» заставили вернуть в бюджет Приморского края сумму в два миллиона рублей, полученную как единовременную выплату при трудоустройстве в сельскую школу, не могло оставить нас равнодушными.

Итак, в 2023 году учительница русского языка и литературы, назовем её Елена, решила стать участником программы «Земский учитель» и отправилась работать в одну из сельских школ Хасанского округа Приморского края. По условиям программы, она должна была отработать в той глуши не менее пяти лет. Прошел год, который стал для Елены настоящим испытанием на выживание. Молодая учительница поверила обещаниям директора школы, что администрация учебного заведения предоставит ей благоустроенное жилье (в её годы она еще искренне верит любому доброму слову и обещанию). Разумеется, жилье ей никакое не предоставили, и женщине пришлось ютиться по углам, которых в селе оказалось не так уж много. Выбирать пришлось между плохим углом и очень плохим. Удобства во дворе тоже бывают разными. Например, мне довелось ночевать в Воямполке Тигильского района Камчатского края, где деревянный нужник в мужской части не имел дверей, а сама яма была застелена тремя досками. В женской части дверь была, только без внутреннего крючка, и досок на одну больше, чем в мужской. У нашей героини, которая отправилась в поселок Славянка Хасанского округа Приморского края сеять разумное, доброе, вечное, отхожее место отличалось в лучшую сторону, чем в Воямполке, но комфортабельным назвать его было нельзя. И потом, таскание воды из уличной колонки, стирка в большом тазу, мытье посуды, правда, в меньшей таре, готовка пищи на одной кухне с недружелюбной хозяйкой делали её быт невыносимым без всяких перспектив на улучшение. Ведь новое жилье в поселке уже давно не строится. Ситуацию отягощало то обстоятельство, что все сельчане знали, что «учителка» приехала за длинным рублем. Они-то все на этой территории родились и живут, еле-еле сводя концы с концами, а этой приезжей, видишь, как подфартило: бац и в одночасье стала богатой. Но какая женская душа в сельской глубинке выдержит и не подумает: «Почему ей должно быть сразу хорошо, когда мне всегда плохо?» В общем, наша Елена оказалась между молотом и наковальней. С одной стороны ей завидовали коллеги по школе, с другой – соседи односельчане. Хотя с людьми со временем отношения можно было наладить, но изматывающая физически и морально бытовая неустроенность делали её жизнь невыносимой. Я уже не говорю о личной жизни. Перспектива обустроить её в отдаленном поселке, где свободных мужчин раз-два и обчелся, представлялась весьма туманной. Одним словом, наша Елена не выдержала и решила вернуться домой на Камчатку. Деньги она вернула, недолго погоревала и поняла, что есть дыры еще хуже, чем в нашем прекрасном природном заповеднике. Читать далее РЕДАКТОРСКАЯ КОЛОНКА

ЗАСНЕЖЕННАЯ ПАМЯТЬ

pervaya

Сорок пять суток прошло с тех пор, как столицу Камчатского края накрыли чередующиеся друг за другом циклоны. Не буду касаться темы расчистки межквартальных проездов, дорог и основных магистралей, об этом можно писать долго, нудно и безрезультатно. Впервые за последние пятьдесят лет после не самых сильных пург губернатор Камчатского края обратился в Правительство Российской Федерации за помощью в снегоуборке Петропавловска-Камчатского. Раскапывать историю очистки от снега раньше названного срока не имеет смысла, так как местная метеорологическая сага начинает обрастать легендами.

Сейчас прогулки по Петропавловску больше напоминают хождение по мукам или, если угодно, бег с препятствиями. Прогулка по городу в который раз приковала наше внимание к  парку Победы, особенно к Аллее Героев, расположенной на его территории, которая сегодня, с легкой руки администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (ПКГО), именуется мемориалом «Галерея Героев Петропавловск-Камчатского городского округа». Как известно, парк Победы находится в районе Туристического проезда, бульвара Рыбацкой Славы и улицы Льва Толстого. На «Галерее Героев ПКГО» в 2012, 2013 и 2024 годах было установлено в общей сложности 46 (сорок шесть) памятных знаков в виде звезды Героям Советского Союза, Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, а также 29 (двадцать девять) – Героям Социалистического Труда. Всего получилось 75 (семьдесят пять) памятников-звезд. После того как вы пройдете по заснеженной галерее строго на восток, где из сугробов выглядывают верхушки некоторых памятных знаков, то обязательно упретесь в наполовину занесенную снегом бетонную композицию из склоненных знамен над траурным венком (так по архитектурной легенде). 9 мая на этом месте зажигают Огонь памяти в честь Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Тому, кто впервые попадет в парк Победы, будет невозможно понять значение торчащих из сугробов стеклянных цилиндрических плафонов рядом с едва угадывающимися бетонными остроконечниками. Следуя вдоль аллеи, в начале которой стоит тумба с названием «Парк Победы», невозможно избежать встречи с новой загадкой – торчащей из огромного сугроба большой тумбой, где на верхушке читаются слова: «Боевая и трудовая…» (остальное скрывает снег). Читать далее ЗАСНЕЖЕННАЯ ПАМЯТЬ

Тарологи на страже кадровой службы

fototarologi_web

В социальных сетях и на сайтах, связанных с поиском работы, в последнее время стала появляться информация о поисках сотрудников по подбору персонала с необычными навыками (раньше их называли кадровиками). В качестве профессиональных знаний претендент на вакансию не должен разбираться в Трудовом кодексе РФ, но обязан знать различные виды колод Таро (карты для гадания и предсказания судьбы), уметь защищать от внешнего магического воздействия и составлять натальные карты (персональный гороскоп, который рассчитывается по дате, времени и месту рождения человека), обладать знаниями в нумерологии, астрологии либо эзотерике.

На первый взгляд, подобные объявления кажутся настоящим бредом или неуместной шуткой, однако теперь кадровики новой формации становятся модной тенденцией на крупных предприятиях и в компаниях. Задача «корпоративного колдуна» состоит в подборе так называемых нетоксичных специалистов. На практике это выглядит примерно так: соискатель вакансии подает анкету на предприятие, в котором планирует работать, и ждет, когда будет назначено собеседование. Вместо изучения профессиональных качеств и навыков претендента, фирменный астролог должен составить личный гороскоп человека и подготовить справку о внутренних качествах соискателя. Если в его натальной карте обнаружатся такие особенности характера, как склонность к одиночеству, к чрезмерному упрямству, неумение приспосабливаться к обстоятельствам, отсутствие креаторских способностей, ярко выраженное собственное мнение, то вернее всего, такому человеку откажут в трудоустройстве.

Смысл такого странного отбора – собрать максимально лояльный руководителю коллектив, не обремененный скандалами и сплетнями. Полагаясь на гороскопы, руководители, которые верят во всю эту псевдонаучную муру, искренне считают, что именно так сохранят свой бизнес и смогут добиться процветания. Достойная заработная плата, профессионализм и правильная организация труда, оказывается, перестала влиять на микроклимат коллективов. Читать далее Тарологи на страже кадровой службы

Однажды в пургу

«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает Однажды…»

 Каждое время года имеет свое очарование. С юных лет я обожал бегать в парк, чтобы понаблюдать за сказочными преображениями природы, вдохнуть весенние ароматы цветов и деревьев, послушать пение птиц, насладиться многоцветием осенней поры, посмотреть на искристый чистейший снег. В детстве всё казалось мне таким волшебным и сказочным. Когда из-за сильных вьюг и метелей обрывались электролинии и в домах пропадал свет, у нас зажигались керосиновая лампа и свечи, еда готовилась на газовой плитке, отчего казалась еще вкуснее, чем приготовленная обычным способом. Если дожди заливали наш небольшой городок, мне позволяли при выходе на улицу надевать здоровенные резиновые сапоги деда, придававшие моему образу мужественный вид, летом гулять допоздна, весной не носить шапку.

В нашей уютной квартире жила большая семья, состоящая из нескольких поколений: моих родителей и родителей мамы. Когда мне исполнилось десять лет, мама развелась с отцом. Отношения у родителей были сложные, они часто ссорились из-за отсутствия работы у отца. Трудиться он не любил, с начальством скандалил, всё свободное время проводил с пивом на диване. Родители мамы зятя презирали, называли недоразумением и огромной маминой ошибкой, поэтому, когда он собрал вещи и ушел из дома, радовались от души. Дедушка Вася меня любил, брал с собой на рыбалку, учил ремонтному делу, говорил, что я опора для матери и должен о ней всегда заботиться.

Спустя несколько лет бабушки Вали не стало, вслед за ней ушел и дедушка Вася, так мы с мамой остались совсем одни. Мама тяжело перенесла эту потерю, стала говорить, что больше не любит осень, отобравшую обоих родителей. Я понимал, что осень здесь вовсе ни при чем, но в глубине души осознавал, что время грустных воспоминаний навсегда лишило осень былого сказочного очарования. Читать далее Однажды в пургу

Вести из арбитражного суда

arbitrazhnyj-sud-2_web

12 января 2026 года Арбитражный суд Дальневосточного округа вынес постановление по кассационной жалобе бывшего генерального директора ООО «Стройсистема» Д.М. Котова (дело № А24-1309/2023).

Напомним, дело о банкротстве ООО «Стройсистема» было возбуждено в марте 2023 года по заявлению УФНС России по Камчатскому краю. В ноябре 2024 года общество признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство. В реестр требований кредиторов включено около 70 млн руб.

Арбитражный суд Дальневосточного округа отказал в удовлетворении жалобы и оставил без изменения определение Арбитражного суда Камчатского края и постановление Пятого арбитражного апелляционного суда, которые в полном объеме удовлетворили требование конкурсного управляющего об обязании Д.М. Котова передать документацию и материальные ценности должника. Читать далее Вести из арбитражного суда

ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА

pisatel-mixail-zoshhenko-foto_webМихаил Михайлович Зощенко

(1894–1958)

Михаил Зощенко родился 9 августа 1894 года в Петербурге в дворянской семье. Его отец, Михаил Зощенко, был художником, рисовал иллюстрации для журнала «Нива», делал мозаичные панно. Мать, Елена Сурина, до замужества играла в театре, а после стала писать рассказы и печатать их в местной газете «Копейка». Михаил Зощенко рос в большой и дружной семье: всего у него было семь братьев и сестер. В 1908 году из-за болезни сердца умер отец, матери пришлось одной растить детей.

С детства будущий писатель любил читать, интересовался историей, сочинял стихи и небольшие рассказы. Примером для мальчика служили произведения матери – в своих детских работах он подражал её публикациям в «Копейке». Несмотря на любознательность и широкий кругозор, в гимназии Зощенко учился плохо и часто спорил с учителями, однажды его даже чуть не исключили. Помогло письмо-прошение, которое мать подала влиятельным чиновникам.

В 1913 году Михаил Зощенко окончил гимназию и поступил на юридический факультет Петербургского университета, однако не смог закончить даже первый курс. В апреле 1914 года его отчислили – не смог оплатить учебу. Тогда будущий писатель решил заработать денег и всё лето трудился кондуктором на Кавказской железной дороге. В конце августа Михаил Зощенко вернулся в Петербург и попробовал восстановиться в университете, но ему отказали. Читать далее ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ.

© 2013 ООО "Вести Плюс". При использовании материалов ссылка на сайт обязательна.
Индекс цитирования Яндекс.Метрика